вторник, 25 января 2011
08:56

Пытаюсь взять губернатора на слабО

В ответ на пост Чиркунова на Вордпрессе о тупиковости некоторых улиц Перми,  написал ему такое предложение: 

А слабО волевым усилием разделить Центральный рынок на две части улицей Борчанинова с тем, чтобы она не упиралась с двух сторон в тупики.
Когда-то она проходила там, где сейчас территория ЦР и делила его на продуктовую и вещевую часть.
Проблем с изъятием земли под улицу быть не должно: земельный кодекс позволяет и никаких строений нет.
Это было бы первым и самым простым делом.

На схеме желтый многоугольник - это та часть Центрального рынка, которая должна стать проезжей частью:



А вы как думаете: удастся преодолеть центральнорыночное лобби и вернуть городу улицу или никто не будет этим заниматься?

UPD: следующим шагом могло бы стать продолжение улицы Эпроновской до Полевой с тем, чтобы был выезд из центра города на Шоссе Космонавтов минуя площадь ЦР.




URL
понедельник, 24 января 2011
21:28

Фраза дня

Я теперь знаю, что скажу своему ребенку, когда он родится на свет, скажу: соболезную тебе, ты попал в Россию.

Автор этой фразы - тот самый автор поста про РЫНДУ.

P.S. Да по ссылочке-то пройдите. Там что ни предложение - то пощёчина.




URL
21:07

PR на крови

Ужасные новости поступили сегодня из Домодедово…
Уверена, московские коллеги сработали оперативно и делают все возможное, чтобы количество жертв не увеличивалось.
Предпринимаем и мы соответствующие меры у себя. В связи с произошедшим терактом на транспорте и транспортных узлах введен режим особого положения, усилено обеспечение безопасности и проводятся все необходимые мероприятия по недопущению терактов. Отработали аэропорт, ж\д и автовокзалы, транспортную милицию.
Но надо сказать, что наш аэропорт сегодня далек от совершенства. Нам нужен нормальный современный аэропорт, отвечающий всем требованиям безопасности! Для этого и ведем кропотливую и очень трудоемкую работу по передаче Б.Савино в краевую собственность. И занимаемся шоссе Космонавтов, чтоб и дорога была на уровне по качеству и безопасности.

Из ЖЖ Громовой Елены -руководителя Дорожного агентства Пермского края.





URL
18:54

Выборы и криминал

Щас к ребятам, которые помогают собирать подписи подошли милиционеры и порекомендовали быть осторожнее: сказали, что в раёне было уже три случая, когда у сборщиков отбирали заполненные подписные листы.

Я жаль чуть опоздал к разговору, поэтому кровавых подробностей не будет.

P.S. Кто там у нас от криминала заявился?




URL
18:50

Убил бы!

Вот честное слово, убил бы того архитектора, который придумал дом по Вижайской, 18 и того управдома, который придумал там нумерацию квартир.

P.S. Навеяно прогулкой по этому дому в процессе сбора подписей.




URL
12:01

За цитату Булгакова - штраф 100 тысяч рублей.

2 часа назад закончилось заседание административной комиссии Прикамского УФАС.

На ООО Рекламная группа "Леге артис" наложен штраф в 100 тысяч рублей за использование в рекламе рыбных снеков АБЫРВАЛГ цитаты "В очередь сукины дети! В очередь!" из повести Булгакова "Собачье сердце".



Напомню, что в октябре 2010 года, суд в Перми приговорил организаторов проекта "Мудрость мира" к штрафам в 2,5 и 3 тысячи рублей за использовании цитаты Гитлера.

Т.о. опытным путём установлено, что Булгаков в 35 раз опаснее Гитлера!

UPD: Через три дня будет готово решение в письменном виде, нам его отправят по почте и в течение 10 дней после получения мы его обжалуем в Арбитражный суд Пермского края.

В протоколе об административном правонарушении я написал, что не согласен с предъявленным обвинением.


Ссылки по теме:
Каюсь... Это был я! :)))
01.11.10. АБЫРВАЛГ. Второе действие.


Кодекс РФ об административных правонарушениях

Статья 14.3. Нарушение законодательства о рекламе
(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Закон "О рекламе":

6. В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.




@темы: АБЫРВАЛГ

URL
воскресенье, 23 января 2011
10:26

Чиркунов vs Единая Россия

Чиркунов продолжает выставлять своих кандидатов в Пермскую городскую думу (ПГД) против кандидатов от партии власти.

В 32 избирательном округе против Дениса Ушакова (заместитель Председателя пермской думы, генеральный директор ООО «Пермгазэнергосервис», человек Шубина, выдвиженец от Единой России) выдвинут РЕКТОР Пермского государственного педагогического университета Колесников Андрей Константинович - свыше 7000 студентов и несколько сот преподавателей + весь административный ресурс.

На мой взгляд правда, это всё равно, что из пушки по воробьям стрелять или электронным микроскопом гвозди забивать, да и вроде мелковата ПГД для ректора. Но видимо Олег Анатольевич решил не оставить Ушакову ни одного шанса.




URL
суббота, 22 января 2011
18:24

Ток-шоу "Твоя власть"

Сегодня принял участие в записи ток-шоу "Твоя власть". Делала московская команда.. Из политиков были замечены действующие депутаты гордумы Яковлев и Гладнев, действующий депутат ЗС Марков и действующий депутат Госдумы москвич Бесчётнов[info]kbeschetnov .

Планируется 7 выпусков этого проекта.

Если кто-то всё ещё сомневается в том, что Бесчётнов пойдёт в Пермскую думу с прицелом на мэрское кресло, то похоже он зря это делает.

О чём была программа спрашивать меня бессмысленно, т.к. там наговорили столько всего, что на монтаже можно будет сделать любую тематику. 

Ведущим был Владимир Аверин.

Шоу выйдет в эфир 29 января в 18:30 на "Россия 24" в Перми. В программе уже есть. Я вам ещё потом напомню.




URL
пятница, 21 января 2011
21:15

Откровение Олега Чиркунова

Я всегда говорю с новыми главами, как правило, ДО избрания...  ДО - выделено мною.

Реально непятничная новость. Особенно в свете грядущих выборов, в том числе и глав.




URL
20:46

Идиоты. Это не оскорбление. Это диагноз.

Идиоты тут. Почитайте их каменты. Они доставляют.

P.S. Чтобы Гаджиева не забанила, там её дурой не назвал. Но она реально дура.

P.P.S. Для тех, кто не в курсе: очередное достижение Гаджиевой в том, что огромная 99-я школа почти закрыта, 1-4 классы переведены в 41-ю, а 8-11 в 76-ю. Что такое 76-я школа, вам, не жившим на Крохалевке, лучше не знать. Говорят, что она даже круче 41-й, которую я окончил.




URL
09:35

Облажались с остановками. Все.

Этот пост меня заставила написать пафосная новость от Business-Class: Как сообщили в пресс-службе города, на 15 февраля 2011 года намечен срок сдачи новых остановочных комплексов, выполненных по дизайну ПЦРД.

При этом в новости ни слова о том, что по договору между Департаментом дорог и транспорта и подрядными организациями остановки должны были быть сданы 30 ноября.


Ну так вот, несмотря на то, что облажались с новыми остановками от Лебедева все, занятые в этом процессе, крайними будут подрядчики и горожане - пользователи.

Кто в чём облажался:

Лебедев в том, что нарисовал за 500 тыр. малопригодную к производству остановку
Проектировщики этого продукта в том, что сделали маловразумительный и крайне неграмотный и безграмотный проект.
Чиновники в том, что не смогли написать ТЗ и провести в нормальные сроки аукцион.
Подрядчики в том, что повелись на эту байду.

КДПВ из аукционной документации. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ эскиз остановки, который там был.



Но вернёмся к новости:

Источник в адмиистрации так же подчеркнул, что остановочные комплексы не будут приняты до тех пор, пока подрядчик не устранит все замечания по качеству выполненных работ, так как готовый остановочный комплекс должен представлять собой безопасную для ожидающих, освещенную конструкцию.
Остановки до 15 февраля не могут быть освещены по одной простой причине: в них не должно быть люминисцентных ламп. В чертежах, прилагаемых к аукционной документации, есть только НЕОНОВЫЕ лампы в световом коробе и всё! А на прилагаемом эскиз остановка и вовсе не светится!





Из этих чертежей следует, что высота сиденья должна быть 50 см, а не 64, как намерял Роман Юшков. Рядом с каждой остановкой должно быть две урны, которых сейчас нет.

Ну и прочитайте ТЗ. В нём ни слова нет о том, что остановки должны быть подключены к электропитанию для обеспечения подсветки.

Техническое задание
на выполнение работ по изготовлению остановочных павильонов
и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта
на территории города Перми (для каждого лота)

1. Подрядчик выполняет работы по изготовлению 10 (десяти) остановочных павильонов и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми.
2. Подрядчик выполняет следующие работы по изготовлению 10 (десяти) остановочных павильонов и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми:
- изготовление остановочных павильонов и урн для мусора;
- изготовление и нанесение изображения на заднюю стенку павильона;
- изготовление и нанесение изображение схемы и расписания движения на боковую стенку павильона;
- хранение остановочных павильонов до момента их установки;
- доставка остановочных павильонов и урн для мусора к местам их установки;
- установка остановочных павильонов и урн для мусора на остановочные пункты;
- восстановление покрытия площадок остановочных пунктов.
3. Работы по изготовлению 10 (десяти) остановочных павильонов и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми Подрядчик выполняет в соответствии с эскизным проектом (приложение №1 к настоящему техническому заданию) и техническим проектом (приложение №2 к настоящему техническому заданию).
4. Заказчик к выполнению работ по изготовлению 10 (десяти) остановочных павильонов и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми устанавливает требования к техническим характеристикам работ, которые подробно описаны в техническом проекте.
5. Требования к выполнению работ:
- размер остановочного павильона - 7500 мм х 1700 мм;
- остановочный павильон состоит из 3-х стен, крыши, включает в себя 2 (две) урны для мусора, скамью;
- задняя стена остановочного павильона состоит из 6-ти частей. Каждая часть задней стены павильона выполнена из основных и дополнительных стекол монолитного поликарбоната. На каждое основное стекло монолитного поликарбоната наносится изображение, выполненное методом полноцветной печати на самоклеющейся пленке, для чтения его с внутренней стороны, которое закрывается дополнительным стеклом монолитного поликорбоната. Дизайн-макет изображения для нанесения на основные стекла задней стены павильона предоставляется Заказчиком;
- боковая стена остановочного павильона выполнена по принципу светового короба, внутри которого размещено изображение схемы и расписания движения маршрутов городского пассажирского транспорта для чтения с наружной стороны павильона. Световой короб оборудован антивандальным запирающим устройством. Дизайн-макет схемы и расписание движения маршрутов городского пассажирского транспорта предоставляется Заказчиком;
- фриз-вывеска с наименованием остановочного пункта выполнен по принципу «светового короба», внутри которого размещено изображение с наименованием остановочного пункта, выполненное методом полноцветной печати на самоклеющейся пленке. Дизайн-макет наименования остановочного пункта предоставляется Заказчиком;
- цвет металлоконструкции остановочного павильона и урн для мусора указывается Заказчиком дополнительно в заявке на изготовление и установку остановочных павильонов.
6. После изготовления остановочных павильонов Подрядчик обеспечивает их безвозмездное хранение до момента установки, доставку и качественную установку.
7. Остановочные павильоны должны быть установлены на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта на территории города Перми. Места установки остановочных павильонов, с указанием остановочных пунктов и сроки выполнения работ определяются Заказчиком в заявке на изготовление и установку остановочных павильонов
8. Установка остановочных павильонов и урн для мусора должна быть выполнена в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», утвержденным распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 N ИС-460-р.
9. Установка остановочных павильонов и урн для мусора должна осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности.
10. После установки остановочных павильонов Подрядчик выполняет работы по восстановлению покрытия площадок остановочного пункта, нарушенного в связи предшествующим демонтажем старого остановочного павильона, урн для мусора и установкой нового остановочного павильона, урн для мусора.
11. Заказчик устанавливает требования к качеству материалов и работ, используемых при выполнении работ по изготовлению и установке остановочного павильона и урн для мусора которые определены техническим проектом, в том числе требованиями ГОСТ 8639-82, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 27772-88, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 11047-90, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 19903-90, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, ТУ-2313-017-12288779-99, ТУ-2312-033-12288779-2002, ГОСТ 30826-2001, ГОСТ 9-402-80, санитарными правилами и нормами, требованиями безопасности и охраны окружающей среды.
12. На остановочные павильоны должны быть установлены следующие гарантийные сроки: на конструкцию остановочного павильона и урн для мусора, крепление остановочного павильона к площадке остановочного пункта – 3 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ; на целостность лакокрасочного покрытия остановочного павильона и урн для мусора – 2 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
13. В процессе выполнения работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком может вносить изменения в конструкцию остановочного павильона и урн для мусора, улучшающие его эксплуатационные или эстетические свойства.
14. При производстве работ Подрядчиком не допускается отступлений от требований настоящего технического задания, не согласованных с Заказчиком.

Ещё немного документов. Это выдержки из договора со сроками и штрафными санкциями:

2. Сроки исполнения обязательств
2.1. Общий срок выполнения работ: начало выполнения работ - день заключения настоящего контракта, окончание выполнения работ - не позднее 30 ноября 2010 года.
2.2. Срок выполнения работ определяется Заказчиком в заявке на изготовление и установку остановочных павильонов и составляет в пределах общего срока выполнения работ 30 (тридцать) календарных дней.
2.3 Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. Заказчик вправе принять работы досрочно.
2.4. Заявка на изготовление и установку остановочных павильонов должна быть направлена Подрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания срока выполнения работ по настоящему контракту.
2.5. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке и в сроки, установленные в разделах 3, 4 настоящего контракта.
2.6. Нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения работ на 2 (Два) рабочих дня и более является существенным нарушением условий настоящего контракта. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания выполнения работ на 2 (Два) рабочих дня и более Заказчик вправе потребовать в судебном порядке расторжения контракта

8. Ответственность сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. За нарушение срока сдачи выполненных работ, указанных в контракте, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.


Моё предсказание: т.к. аукционы были проведены на "договорной основе" - когда аукциона не было, а явился только один, заранее обговорённый победитель и, несмотря на срыв сроков, контракт с этим исполнителем расторгнут не был, то остановки примут "так, как есть" несмотря на то, что они не соответствуют ТЗ и тому, что обещали. Никто из чиновников, ответственных за этот бардак наказан не будет. Ну а остановки будут стоять без подсветки (достаточно долгое время), т.к. она ни чертежами, ни ТЗ не предусмотрена.




URL
четверг, 20 января 2011
14:31

Выборы. День седьмой и восьмой. Маразм крепчал.

У меня в округе стало 3 (ТРИ!!!!) выдвинутых кандидата - членов Единой России: Телепнёв, Фенёв и вот сегодня добавился Чикунов. Иначе как системным кризисом Единой России это назвать нельзя.

Злые языки поговаривают, что Чикунова против Фенёва выставил Чиркунов, заодно зачистив 24 округ (в котором должен был выбираться Чикунов) под Ковыева.

Вчера и позавчера округ наводнили газеты с чёрным пиаром против Фенёва. А учитывая то, что до этого Фенёв наводнял своими газетками округ, я думаю, что его постараются снять за преждевременную агитацию.

Про меня тоже не забыли.




@темы: выборы

URL
среда, 19 января 2011
16:23

Пермские операторы наружной рекламы попали?

Многие пермские рекламные компании заявили размещение агитационных материалов кандидатов в депутаты на рекламных конструкциях. 

Однако, в соответствии со Ст. 19. Наружная реклама и установка рекламных конструкций (Закон о Рекламе):

2. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.

Т.е. исходя из этого, на рекламной конструкции, установленной в соответствии с Законом ничего не может размещаться, кроме рекламы и социальной рекламы.

А т.к. "2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на:
1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума;" то "предвыборная агитация" рекламой как бы не является. И т.о. "предвыборная агитация" не может размещаться на рекламных конструкциях.

Какое будет мнение у юристов?

P.S. Исходя из буквы закона, на рекламных конструкциях не могут также размещаться "объявления частных лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью" типа "С днём рождения, любимая!".




URL
15:07

Заблудился

Всегда интересовало, какие слова думает водила дальнобоя в тот момент, когда понимает, что он один грузовик среди легковушек и автобусов на центральной улице Перми.







URL
вторник, 18 января 2011
21:08

Чиркунов решил использовать мой креатив в своём пиаре

Чиркунов сегодня:

Мы должны создать некие истории успеха.

Я 2,5 года назад:

их "истории успеха" стали основой для брошюры "Создай свою историю успеха"

А о том, что нужно пиарить успех предпринимателей, чтобы сподвигнуть на предпринимательство молодёжь, я впервые написал в PR-программе "Предприниматель - это звучит гордо" в 2005 году для Уральского фонда поддержки малого предпринимательства. Они вначале просили разработать, потом сказали "нету денег". Когда в 2008 году Биматов стал министром развития предпринимательства и торговли, отправлял ему эту папочку. Не помню, что ответили, но что-то типа того же про деньги. 

 

И вот на тебе! Через два с половиной года года две моих работы трансформировались в одну идею губернатора!
 




URL
06:55

Выборы. День шестой.

Сегодня будет не про меня. Сегодня будет ещё одно подтверждение крайне низкой профессиональной подготовки членов избирательных комиссий даже на уровне ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ избирательной комиссии.

ЗАКОН О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ от 9 ноября 2009 года N 525-ПК

Статья 48. Агитационный период

1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, единого списка кандидатов. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.

А теперь посмотрите сюжет телекомпании ВЕТТА:



Расшифровка слов Председателя ТИК: — С данного момента, как они получат удостоверение кандидата — они уже имеют право заниматься агитацией в пределах и границах своих округов, то есть они уже будут избирателей привлекать, чтобы они голосовали за них.

Ну как чувствуете разницу? По закону, я как самовыдвиженец уже имею заниматься агитацией, а с точки зрения Председателя ТИК, я могу заниматься этим только после регистрации и получения удостоверения.

И эти люди принимают решение кого допускать на выборы, а кого нет!

P.S. Обо мне: я в полях, на встречах. Не удивляйтесь, если кому не позвонил, т.к. сейчас занимаюсь тем, чтобы как можно больше людей занималось сбором подписей. Один я физически не успеваю. Ко всем, чьи контакты мне прислали, я успею в выходные и понедельник. Сейчас самое главное - организация процесса.




URL
понедельник, 17 января 2011
09:43

Выборы. День пятый.

Резюме мнений (это полярные точки) обсуждения предвыборной программы:
Нужно писать тезисами: 
Вот как-то так, наверное, только подробней.

Т.к. я всё-таки сторонник краткости, то постарался сократить всё, включая то, как меня зовут. Теперь я не "Антон Владимирович", а "Антон".

При этом за расшифровкой мыслей отправил в блог. Очевидно, что придётся написать верхний пост с биографией и программой. Но это уже вечером.

Пока поехал в поля.


 


 




URL
воскресенье, 16 января 2011
21:51

Выборы. Окончание четвёртого дня.

День был насыщенный. Уровень поддержки продолжает расти. Пишут совсем незнакомые люди и предлагают помощь. Ни от чьей не отказываюсь.

С последнего адреса сегодня ушёл в 21:35.

Спасибо всем за комментарии к программе,  я их прочитал, но отвечать сил нет. И наверное отвечать не буду (уж не обессудьте!), просто напишгу пост, где отвечу всем и напишу обновлённую программу. Понимание появилось. Спасибо ещё раз.

Ну а вам пока для раздумья программа кандидата на должность главы Перми, который выиграл выборы, но не выполнил НИ ОДНОГО ОБЕЩАНИЯ!

Предвыборная кампания А. Каменева.

1. За счет увеличения городской надбавки довести минимальный размер пенсий до размеров прожиточного минимума и индексировать их с опережением роста прожиточного минимума.
2. Ввести городскую надбавку к зарплатам работников бюджетной сферы, первоочередным порядком – педагогам и работникам здравоохранения.
3. Каждый житель Города должен быть субъектом обязательного медицинского страхования. Все, что положено заболевшим людям в области медицины бесплатно, будет бесплатным. А вот Фонда ОМС нам не нужно: слишком дорого обходится каждому жителю Перми и городскому бюджету содержание его чиновников. Есть горздрав и медицинские страховые компании. Этого достаточно.
4. Принятие нового Кодекса законов о труде в том виде, в каком представлен в Госдуму его проект, резко снизит социальную защищенность граждан. Не могу отвечать за Госдуму, поэтому считаю необходимым ввести городскую надбавку к пособиям по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет матерям, родившим второго ребенка и более, в размере государственного пособия.
5. На тридцать процентов увеличить оплату труда работников милиции, содержащихся за счет городского бюджета. В частности, участковых инспекторов, которых, в общем, то немного. Поверьте, это надо сделать, чтобы люди, отвечающие за безопасность пермяков во дворах, могли кормить свои семьи. За последние 4 года намного выше стала в Перми раскрываемость преступлений, резко снизилось их число, а в основе этого – труд участковых, всех сотрудников милиции.
6. Обновить городской транспорт, увеличить его состав, за счет чего сократить время ожидания транспорта на остановках, доведя интервалы до 3-5 минут.
7. Ежегодно формировать социальный заказ для вузов: Городу нужны учителя и врачи, работники культуры, инженеры, юристы, бухгалтеры. Город растет и развивается, а без молодежи будущего у него нет.
8. Строить муниципальное жилье. Сегодня это сделать легче: я и мои коллеги-депутаты добились принятия областного Закона об ипотечном кредитовании. Развитие строительной индустрии даст тысячи новых рабочих мест в других отраслях экономики Города.



P.S. Это у меня с 2004 года хранится, когда я проводил кампанию по снятию его с должности.




URL
10:51

Бли-и-и-н! Опять косяк в спешке!

Позвонил действующий депутат Гордумы и сообщил, что у меня ошибка в подписном листе: не указана дата голосования.

Поэтому просьба ко всем, у кого уже есть листы: попридержите пока сбор подписей. Сейчас листы перепечатаем.




URL
08:58

Выборы. Начало дня четвёртого.

Для утренней встречи с избирателями, дома сам провёл фотосессию и смастерил листовку с биографией и программой. Выкладываю на ваше обсуждение.

Программа пока ещё очень сырая, поэтому прошу не пинать, а советовать! :)))))

 
ПРОГРАММА
кандидата в депутаты
Пермской городской думы по округу №34
ТОЛМАЧЕВА
Антона Владимировича
“ЧЕЛОВЕК. РАЙОН. ГОРОД.”

Для Человека:

- Безопасность за счёт улучшения освещения дворов, улиц и увеличения патрулей милиции.

- Комфорт за счёт повышения ответственности управляющих компаний за некачественное предоставление услуг и стимулирование их тем самым на качественную работу.

- Занятость за счёт улучшения налогового климата для малого бизнеса.

- Досуг за счёт открытия новых общественных центров и выкупа в собственность города заводских дворцов культуры, с открытием на их базе спортивных секций и творческих кружков.

- Спорт за счёт строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Обвинская.

Для Района:

- Улучшение транспортной доступности за счёт регулирования светофорного режима по ул. Куйбышева и лоббирования строительства нового моста и дороги от улицы Яблочкова на улицу Советской армии.

- Выкуп ДК Калинина в собственность города, его ремонт и развитие на его основе культурных и спортивных традиций района.

- Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Обвинская.

Для города:

- Программа “Подземный переход” для центра Перми - это уже не роскошь, а необходимость! Только подземные переходы смогут решить проблемы пробок, безопасного перехода пешеходов и появления в центре новых мест для открытия точек услуг и торговли и, тем самым развития малого бизнеса.

- Программа “Малый бизнес” - это и решение вопросов занятости и решение вопросов формирования доходов. Два пути: более тонкое регулирование налогов на уровне города (ЕНВД) и создание для малого бизнеса новых площадок для работы (подземные переходы со встроенными помещениями для услуг и торговли).

- Программа “Детский сад”. Нужно не просто раздавать деньги родителям по программе “Мамин выбор”, на самом деле оставляя мам без выбора, а активно выкупать ведомственные садики, бывшие помещения детских садов и расширять на их базе сеть муниципальных детских садов.

- Программа “Доход бюджетника”. Город ОБЯЗАН сам, без оглядки на федеральный и региональный центры установить минимальную зарплату для бюджетников не на уровне 4300 рублей, а на уровне 8500 рублей. Минимальная зарплата врачей, учителей, работников культуры и спорта с высшим образованием должна начинаться с 15000 рублей.

 







URL